福州市鼓楼区人民法院审判综合大楼及福州市鼓楼区检察院检察技术侦查综合大楼建设项目施工监理

（招标编号：榕市建安招2010382）

答  疑  纪  要

福州市鼓楼区人民法院审判综合大楼及福州市鼓楼区检察院检察技术侦查综合大楼建设项目施工监理（招标编号：榕市建安招2010382）有关招标人对潜在投标人质疑的答复，以及招标人对招标文件的修改的补充通知如下：

一、问题与答复

1、问：请问本工程施工工期多少日历天？

答：本工程的计划施工工期为800日历天。

2、文件人员配备要求中房屋建筑工程和土建类除了文件中所包含的那几种专业外，应该还包含“土建”吧？现在省注证上都是注册土建专业的。

答：“土建类”专业包括土木工程或建筑工程或工业与民用建筑工程或土建。

3、本项目总监理要求高工，这没必要吧，其它的同类项目或比这个更大的项目都只要求工程师，请酌情考虑。

答：按照招标文件执行。

4、请问安全员持福州市建设监理协会颁发的安全监理培训结业证书能否符合招标文件的要求。因为最新有权部门针对监理单位的安全培训皆是福州市建设监理协会举办的。

答：拟派出的安全工程师需具备有权部门颁发的安全培训证书或岗位证书或福州市监理协会颁发的安全监理培训结业证书。

5、近期，监理人员的国家注册监理工程师注册执业证将进行续期，证书原件将上交至省建设厅、建设部，现各家单位均在陆续办理中，请问，投标文件中附入监理人员的国家注册监理工程师注册执业证复印件加上省建设厅政务中心开具的福建省住房和城乡建设厅行政审批收件单复印件，收件单原件开标时备查，可否满足要求？

答：按照招标文件执行。

6、文件投标人及总监一览表中要求填长度、跨度和基础类型，这个错了吧，住宅都是填建筑面积之类的，建议修改一下。

答：招标文件第62页“项目总监理工程师业绩一览表”中删除“长度”字样，修改为“层数及建筑面积”。投标人应在“工程规模”一栏中填入“类似工程业绩”的合同金额、层数及建筑面积、跨度、基础类型等相关信息。

7、文件44页第四十五条说附加工作报酬不计，这不符合国家相关规定，建议合同专用条件第三十九条增加如下内容：若非监理人原因造成工程延误，按国家建设部《建设工程委托监理合同》监理合同标准范本第三十九条规定支付附加工作报酬：（报酬=附加工作日数×合同报酬÷监理服务日）。

答：按照招标文件执行。

8、文件14页，30.1中要求中标人提合同价格10%的履约保证金，而合同专用条件均无支付监理人预付款相关内容。在没有预付款的情况下还要支付履约担保，这不符合国家有关规定，按国家有关规定履约保证金和监理费预付款应等额互为担保支付。建议能否取消监理人支付履约保证金或支付监理人与履约保证金等额的预付款。

答：按照招标文件执行。

9、招标文件43页合同条款第二十六条因监理人的过失的赔偿不符合国家的规定，请问赔偿能否按国家标准“赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：赔偿金＝直接经济损失×报酬比率（扣除税金）”执行。

答：按照招标文件执行。

10、文件43页合同专用条款第二十七条，“监理人对承包人违反……向委托人承担赔偿责任”，这与国家规定的合同通用条款的规定相违背，通用条款的规定是监理人对此是不承担责任的，建议修改为“监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，不承担责任”。

答：按照招标文件执行。

二、本项目的投标截止时间及开标时间变更为2010年11月8日上午9：00（北京时间），地点不变。

三、本答疑纪要未予以说明的内容，均由各投标人根据招标文件要求自行考虑。

四、《答疑纪要》与《招标文件》等有抵触之处，以本《答疑纪要》为准。

五、投标人可持购买招标文件的发票原件到福建省机电设备招标公司(福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦405室)领取本《答疑纪要》的文本文件。

福州市鼓楼区人民检察院                   福州市鼓楼区人民法院

二〇一〇年十一月二日                     二〇一〇年十一月二日 

福建省机电设备招标公司

二〇一〇年十一月二日